Оферта

Город Москва

Данный договор, в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ, представляет собой публичную оферту ООО «Генератор Эксперт», действующего в лице Генерального директора Владимирова Сергея Сергеевича на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Поставщик», любому Физическому или Юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Покупатель». Договор публикуется на официальном веб-сайте Поставщика в сети Интернет.

Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться следующими способами:

• непосредственным подписанием договора
• присоединением к его условиям
• оплатой выставленного Покупателю счета
• совершением конклюдентных действий в виде запроса конкретного товара или услуг

Акцептирование оферты равносильно заключению Договора на изложенных в оферте условиях.

В счете содержится указание на обязательное применение положений настоящего Договора к Сторонам, а также полное согласие о присоединении к условиям настоящего Договора.

Поставщик оставляет за собой право вносить односторонние изменения в настоящий Договор. Такие изменения вступают в силу по истечении 5 дней с момента их размещения на официальном сайте Поставщика в сети Интернет.

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется осуществить поставку товаров и услуг (далее – «Продукция») Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию согласно условиям, указанным в Счете и коммерческом предложении (при его наличии).

1.2. В Счете указываются наименование, стоимость, количественные характеристики и комплектация Продукции. Стоимость включает НДС по ставке, установленной действующим Налоговым Кодексом РФ.

1.3. Поставляемая Продукция относится к категории технически сложного оборудования.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция свободна от прав третьих лиц, не находится под залогом или арестом, не является предметом судебных споров и прошла все необходимые таможенные процедуры.

2. Требования к качеству и комплектности

2.1. Поставка Продукции осуществляется в соответствии с ассортиментом, комплектацией и количеством, определенными в Счете.

2.2. Качественные характеристики поставляемой Продукции соответствуют действующим в РФ стандартам и техническим условиям, что гарантируется Поставщиком.

2.3. К каждой единице Продукции Поставщик предоставляет следующий комплект документации:

• сертификат соответствия
• руководство по эксплуатации
• гарантийный талон и/или иная документация производителя
• комплект бухгалтерских документов (УПД или комплект Счет-фактура и ТОРГ-12)

При доставке через транспортную компанию вся документация направляется вместе с Продукцией.

2.4. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается равным сроку, предоставляемому производителем. Условия гарантийного обслуживания описаны в технической документации и гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на расходные материалы и аккумуляторные батареи.

3. Порядок приемки и отгрузки

3.1. Способ доставки Продукции определяется в Счете. При отсутствии указаний о способе доставки применяется условие самовывоза.

3.2. Допускается поэтапная поставка Продукции.

3.3. При самовывозе: 3.3.1. Поставщик уведомляет о готовности Продукции к передаче, после чего Покупатель забирает ее самостоятельно или через привлеченную транспортную компанию.

3.3.2. При получении Продукции производится ее осмотр, при отсутствии замечаний подписывается УПД. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.

3.3.3. Момент перехода права собственности и рисков подтверждается подписанным УПД при получении представителем Покупателя или транспортной накладной при передаче транспортной компании.

3.3.4. Представитель должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

3.3.5. Если Продукция не получена Покупателем в течение 45 дней с момента уведомления о готовности, Поставщик вправе пересмотреть условия Счета в части стоимости.

3.4. При доставке до терминала транспортной компании: 3.4.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента передачи груза транспортной компании.

3.4.2. При получении груза Покупатель проверяет целостность упаковки и наличие внешних повреждений. Все замечания фиксируются в документах транспортной компании. О выявленных недостатках незамедлительно сообщается Поставщику для принятия решения о способах их устранения.

3.4.3. Проверка по количеству, ассортименту и качеству производится в течение 5 рабочих дней.

3.4.4. По результатам проверки подписывается УПД или составляется акт о выявленных недостатках с приложением фотоматериалов. Акт направляется Поставщику для рассмотрения и принятия решения об устранении недостатков или направлении специалиста для составления двустороннего акта.

3.4.5. Срок устранения недостатков не превышает 45 рабочих дней при наличии необходимых запчастей у производителя. При невозможности устранения производится замена Продукции.

3.4.6. Бесплатное хранение на терминале транспортной компании осуществляется не более 2 дней. При превышении этого срока по вине Покупателя, он возмещает расходы на хранение.

3.4.7. Получение Продукции осуществляется только уполномоченным представителем по доверенности.

3.4.8. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи Продукции транспортной компании.

3.5. При доставке силами Поставщика: 3.5.1. Поставщик вправе привлекать транспортные компании по своему усмотрению. Обязательства считаются исполненными после подписания транспортных документов Покупателем.

3.5.2. Приемка осуществляется в порядке, аналогичном указанному в п.3.4. Осмотр производится до разгрузки при наличии такой возможности.

3.5.3. При отсутствии надлежаще оформленной доверенности у представителя Покупателя, Поставщик вправе отказать в передаче Продукции и потребовать возмещения расходов за простой транспорта.

3.6. Претензии по количеству и комплектации принимаются только при передаче Продукции. После подписания УПД рассматриваются только претензии по качеству в течение гарантийного срока.

3.7. Покупатель обязан направить подписанный скан УПД по email: ge**************@ya****.ru в течение 5 дней с даты приемки, а оригинал — почтой на юридический адрес. При нарушении этого срока более чем на 15 дней начисляется пеня 0,01% от стоимости Продукции за каждый день просрочки.

4. Порядок выполнения монтажных работ

4.1. Монтажные работы производятся в случае их включения в Счет.

4.2. Сроки и место проведения согласовываются Сторонами дополнительно.

4.3. Покупатель обеспечивает доступ к месту монтажа, готовность площадки и подведение необходимых коммуникаций.

4.4. О готовности к приему специалистов Покупатель уведомляет Поставщика заранее.

4.5. При неготовности площадки сроки выполнения работ соразмерно переносятся.

4.6. По завершении работ составляется акт приема-передачи. При отказе от подписания акта Покупатель предоставляет письменное обоснование в течение 5 рабочих дней. При отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми.

4.7. Поставщик вправе привлекать субподрядчиков, неся ответственность за их действия.

4.8. Расходные материалы могут закупаться Поставщиком с включением их стоимости в общую стоимость работ.

4.9. Порядок подписания и направления документов аналогичен п.3.7.

5. Пуско-наладочные работы

5.1. Пуско-наладочные работы производятся при их включении в Счет и включают:

• проверку места установки
• контроль электрических соединений
• проверку заправки рабочими жидкостями
• подключение к электросети и пневмосистеме
• проведение проверок по требованиям производителя
• тестирование в различных режимах работы

5.2. Покупатель уведомляет о готовности к пуско-наладке в течение 3 месяцев после доставки.

5.3. Работы выполняются в течение 7 рабочих дней после уведомления о готовности, продолжительность — 5 рабочих дней, если иное не согласовано.

5.4. Обеспечивается беспрепятственный доступ специалистов к оборудованию.

5.5. По завершении составляется акт приема-передачи. Отказ от подписания должен быть мотивирован в течение 5 рабочих дней.

5.6. Допускается привлечение субподрядчиков.

5.7. Расходные материалы могут включаться в стоимость услуг.

5.8. Порядок оформления документов аналогичен п.3.7.

6. Стоимость и порядок расчетов

6.1. Стоимость и порядок оплаты указываются в Счете.

6.2. Датой оплаты считается зачисление средств на счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. Поставщик отвечает за недостатки, выявленные при приемке, кроме возникших не по его вине.

7.2. Ответственность Сторон определяется законодательством РФ.

7.3. Возмещению подлежит только прямой документально подтвержденный ущерб.

7.4. При просрочке аванса более 5 дней Счет может быть аннулирован. За просрочку иных платежей начисляется неустойка 0,1% в день.

7.5. За нарушение сроков поставки начисляется неустойка 0,1% в день.

7.6. Учитывая специфику Продукции, при необоснованном отказе Покупателя от договора взимается плата в размере 20% от стоимости.

7.7. Плата за отказ может удерживаться из полученных от Покупателя средств.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийные условия определяются производителем Продукции.

8.2. Для сохранения гарантии необходимо соблюдать требования по пуско-наладке и обслуживанию.

8.3. О гарантийном случае уведомляется в течение 5 рабочих дней с приложением акта-рекламации и фото.

8.4. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, при необходимости производится диагностика.

8.5. Срок устранения — 45 рабочих дней при наличии запчастей.

8.6. При нарушении правил эксплуатации расходы на диагностику возмещаются Покупателем.

8.7. Спорные случаи разрешаются через экспертизу ТПП.

8.8. Подменное оборудование не предоставляется.

9. Разрешение споров

9.1. Установлен обязательный претензионный порядок.

9.2. Споры разрешаются путем переговоров.

9.3. При недостижении соглашения в течение 15 рабочих дней спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.

9.4. Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяются.

10. Форс-мажор

10.1 Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы следующее: война или военные действия; стихийные и иные бедствия (эпидемии, эпизоотии, пожар и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами исполнительной власти, и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по Договору; забастовки; блокады транспортных путей; действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет Договора; иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2 В рамках настоящего Договора форс-мажором также считается задержка Поставки со стороны производителя Продукции либо ее части. В случае наступления такого факта, Поставщик уведомляет Покупателя с предоставлением копии письма от производителя с разъяснением причин задержки поставки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, как Поставщику стало известно о задержке.

10.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

10.4 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

10.5 Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств.

10.6. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, срок исполнения которых наступил до возникновения вышеперечисленных обстоятельств.

11. Срок действия договора.

11.1 Настоящий Договор считается заключенным, с момента оплаты Покупателем счета и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

12. Прочие условия.

12.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 Копии счетов, УПД и иные документы, посланные по факсу или электронной почте и подписанные уполномоченными представителями Сторон по Договору, имеют одинаковую с оригиналами юридическую и финансовую силу до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.